Публичная оферта на оказание услуг по разработке программного обеспечения

г. Воронеж, «13» мая 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Диарт» (далее — Исполнитель), в лице Директора Другалева Александра Ивановича, действующего на основании Устава, предлагает любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или дееспособному физическому лицу (далее — Заказчик) заключить договор на оказание услуг в сфере информационных технологий на условиях, изложенных в настоящей оферте.
Оферта опубликована на сайте Исполнителя по адресу: [URL сайта] и действует до момента её отзыва Исполнителем.
Акцептом оферты считается оплата счёта или подписание заявки на оказание услуг. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий оферты.

1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта») является предложением ООО «Диарт» (ИНН 3665062274, КПП 366501001, ОГРН 1153668000045, юридический адрес: 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 21, кв. 47) заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения (далее — «Услуги») на условиях, изложенных в настоящем документе.
1.2. Акцептом Оферты является оплата счёта или подписание заявки на оказание услуг.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по:
• разработке программного обеспечения на языках 1С (встроенная среда «1С:Предприятие»);
• адаптации и модификации существующих программных решений, в т. ч. доработке конфигураций платформы «1С:Предприятие» («1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП», «1С:Управление торговлей» и др.);
• интеграции решений на базе «1С:Предприятие» с внешними системами (CRM, интернет магазины, банковские сервисы и т. д.);
• внедрению и сопровождению программных продуктов, включая конфигурации «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и другие решения на платформе «1С:Предприятие»;
• консультированию по вопросам выбора и внедрения ИТ решений для автоматизации бизнес процессов.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1. Стоимость услуг определяется на основании технического задания и рассчитывается по ставке 4500 руб./час.
3.2. Оплата производится в следующем порядке:
• 50% — авансовый платёж при подписании заявки;
• 50% — после подписания акта сдачи приёмки выполненных работ.
3.3. Форма оплаты: безналичный расчёт на расчётный счёт Исполнителя.
3.4. Все цены указаны в рублях РФ и включают НДС.
4. Сроки оказания услуг
4.1. Сроки выполнения работ определяются в техническом задании и составляют от 30 до 90 календарных дней с момента подписания заявки и внесения авансового платежа.
4.2. При необходимости срок выполнения работ может быть продлён по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения.
5. Порядок оказания и приёмки услуг
5.1. Оказание услуг осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, который является приложением к техническому заданию.
5.2. По итогам каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику промежуточный акт сдачи приёмки. Заказчик обязан рассмотреть акт и направить мотивированные замечания в течение 3 рабочих дней. При отсутствии замечаний и возражений услуги считаются принятыми.
5.3. Приёмка выполненных работ оформляется итоговым актом сдачи приёмки, который подписывается сторонами в течение 5 рабочих дней после уведомления о готовности.
5.4. В случае выявления недостатков Заказчик направляет Исполнителю мотивированные замечания. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 рабочих дней с момента их получения.
6. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
• оказать услуги в соответствии с условиями оферты и технического задания;
• обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе исполнения договора;
• информировать Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю;
• использовать лицензионное программное обеспечение при выполнении работ.
Заказчик обязуется:
• предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и доступ к ресурсам для оказания услуг в течение 3 рабочих дней с момента запроса;
• рассмотреть акты сдачи приёмки и направить замечания (при наличии) в установленные сроки;
• произвести оплату услуг в порядке и сроки, предусмотренные офертой;
• подтвердить правомерность использования программного обеспечения, подлежащего доработке или интеграции.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости услуг.
7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, войны, действия государственных органов и т. д.), которые делают исполнение обязательств невозможным.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из или в связи с настоящим договором, разрешаются путём переговоров.
8.2. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя (г. Воронеж).
9. Интеллектуальная собственность
9.1. Исключительные права на разработанные Исполнителем программные продукты переходят к Заказчику после полной оплаты услуг и подписания итогового акта сдачи приёмки.
9.2. Исполнитель сохраняет право использовать разработанные решения в портфолио и для демонстрации потенциальным клиентам (без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика).
9.3. Права на типовые конфигурации «1С:Предприятие» остаются у правообладателя (ООО «1С»). Заказчик получает право использования в соответствии с лицензионным соглашением фирмы «1С».
10. Форс мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, подтверждёнными документально.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.
11. Заключительные положения
11.1. Оферта может быть отозвана Исполнителем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчиков, акцептовавших оферту, за 14 календарных дней до даты отзыва.
11.2. Все изменения и дополнения к оферте оформляются в виде дополнительных соглашений и размещаются на сайте Исполнителя.
11.3. Настоящий договор признаётся заключённым с момента его акцепта Заказчиком (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
12. Реквизиты Исполнителя
ООО «Диарт»
ИНН 3665062274, КПП 366501001, ОГРН 1153668000045
Юридический адрес: 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 21, кв. 47
Расчётный счёт: 40702810013000004399
Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт: 30101810600000000681
БИК: 042007681
E mail: support@2drt.ru
Телефон: +7 (473) 203 0 209
Исполнитель: Другалев Александр Иванович, Директор